亚洲同性男网站丨女人爽到高潮潮喷18禁网站丨亚洲人成色77777丨18禁午夜宅男成年网站丨国产精品久久亚洲不卡

（2016）滬0115民初16046號
　　原告上某某裝飾設(shè)計有限公司，住所地上海市崇明縣。
　　法定代表人涂某某，總經(jīng)理。
　　委托代理人陳某某，男。
　　委托代理人譚凱，上海君瀾律師事務(wù)所律師。
　　被告黎某某(上海)有限公司，注冊地上海市浦東新區(qū)。
　　法定代表人葉某某，董事長。
　　委托代理人凌某某，女。
　　委托代理人仝寧，北京長安(上海)律師事務(wù)所律師。
　　原告上某某裝飾設(shè)計有限公司(以下簡稱大某某)與被告黎某某(上海)有限公司(以下簡稱黎某某)裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年2月29日立案受理后，依法適用簡易程序，于2016年3月23日、4月20日公開開庭進行了審理。原告委托代理人陳某某、譚凱及被告委托代理人凌某某、仝寧到庭參加訴訟。庭審中，雙方一致同意本案審限延長一個月繼續(xù)適用簡易程序?qū)徖怼１景脯F(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告大某某訴稱：2015年4月30日，原告與被告黎某某訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定原告為被告對上海市浦東新區(qū)畢升路XXX弄XXX號樓房屋(以下簡稱畢升路房屋)進行內(nèi)部裝修，工程造價人民幣980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價的千分之五處罰，一方違約則支付合同價30%的違約金。合同訂立后，原告按約進行施工，并在被告的要求下變更并增加了部分施工項目。2015年12月10日，被告未經(jīng)驗收及質(zhì)量鑒定，單方認定原告裝修質(zhì)量存在問題并通知原告停止施工。現(xiàn)原告已經(jīng)基本完成施工項目，被告尚拖欠工程款899,415.13元未付。原告催討未果，故提起訴訟，請求判令被告支付上述工程款及違約金294,000元。
　　被告黎某某辯稱：原告大某某沒有施工資質(zhì)，違法將工程轉(zhuǎn)包給第三人，還存在工程質(zhì)量不合格及工期延誤問題。原告所述施工項目的變更及增加沒有事先通知被告，更未經(jīng)過被告的同意或確認。原告在工期延遲三個月的情況下，仍然未能完工，被告在此情況下不得不通知其停工，并請第三方施工單位繼續(xù)完成裝修。現(xiàn)被告已經(jīng)支付了原告工程款609,000元，通知其停止施工是因為原告嚴重違約，故不同意其訴請。
　　經(jīng)審理查明：2015年4月30日，原告大某某與被告黎某某訂立《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》，約定原告按全包方式為被告對畢升路房屋進行內(nèi)部裝修，工程造價980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價的千分之五處罰，一方違約則支付合同價30%的違約金。合同訂立后，原告進場裝修。后因工期延誤，雙方于2015年10月22日訂立《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號樓裝修項目之協(xié)議》，對截至2015年10月22日已完成的工程量進行結(jié)算，確認被告已支付工程款539,000元，尚欠42,539.60元，原告因工期延誤應(yīng)支付違約金269,500元，與上述42,539.60元抵扣后，原告應(yīng)于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，同時原告還應(yīng)按照協(xié)議所附《施工計劃》于2015年11月29日完成剩余所有工程。2015年12月15日，被告在未對工程進行驗收及質(zhì)量鑒定的情況下，以原告未能按照《施工計劃》的時間期限完成裝修及質(zhì)量存在嚴重問題為由，通知被告停止施工。2015年12月29日，被告與案外人上某某工程有限公司訂立《建筑裝飾工程施工合同》，對畢升路房屋再次進行裝修。2016年2月29日，原告以被告拖欠工程款為由提起本案訴訟。庭審中被告辯稱已經(jīng)支付原告工程款609,000元，原告予以認可。
　　以上事實，有原告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、《施工項目表》復(fù)印件、《工程項目變更單》復(fù)印件，通知、照片、視頻、微信聊天記錄、郵件，被告提供的《上海市建設(shè)工程裝飾裝修施工合同》、發(fā)票、付款憑證、借條、《關(guān)于畢升路XXX弄XXX號樓裝修項目之協(xié)議》、《施工計劃》、通知、《上海市房屋租賃合同》、《建筑裝飾工程施工合同》及雙方的庭審陳述等證據(jù)在案佐證。
　　本院認為，依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。本案中，原、被告之間的裝飾裝修合同成立，原告應(yīng)當按照約定進行施工，被告應(yīng)當支付相應(yīng)價款。合同履行過程中，雙方就工期延誤的違約金支付及后續(xù)工程的施工計劃達成協(xié)議，系對上述合同內(nèi)容的部分變更，具有法律效力。后被告在未對工程進行驗收結(jié)算及質(zhì)量鑒定的情形下，就單方通知原告停止施工并讓案外人進場施工，導致無法對原告實際發(fā)生的工程量及施工質(zhì)量進行鑒定，對此被告負有主要責任。另一方面，原、被告雙方就工程施工簽訂的是全包合同，而被告之后又選擇第三方施工單位進場裝修，對此本院有理由相信原告之前的裝修質(zhì)量或者施工進度未能嚴格達到合同及協(xié)議的要求，以致被告需要再次進行施工，因此原告亦應(yīng)承擔相應(yīng)責任。原告認為在被告的要求下對施工項目進行了變更及增加，被告當庭表示否認，因原告無法提供被告要求或者確認項目變更及增加的充分證據(jù)，而原告實際完成的工程量又無法進行鑒定，假設(shè)原告工期延誤確系被告變更或增加工程造成，原告亦不可能與被告簽訂協(xié)議以明確工期延誤應(yīng)支付被告違約金，故本院對原告此項事實主張不予采信。鑒于被告已經(jīng)支付合同總價款980,000元中的609,000元，尚拖欠371,000元，本院根據(jù)雙方各自的責任綜合考慮，酌情認定被告還應(yīng)支付原告工程款300,000元，原告的其余訴訟請求，本院不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第八條第一款、第七十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
　　一、被告黎某某(上海)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告上某某裝飾設(shè)計有限公司工程款300,000元；
　　二、駁回原告上某某裝飾設(shè)計有限公司的其余訴訟請求。
　　負有金錢給付義務(wù)的當事人，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費15,540.74元，減半收取計7,770.37元，由原告上某某裝飾設(shè)計有限公司負擔5,817.37元，被告黎某某(上海)有限公司負擔1,953元。
　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。


審 判 員 龔文詒
二〇一六年六月二十八日
書 記 員 姜 輝